当前位置:作文吧实用文档条据书信内容页

外墙节能工程协议书

外墙节能工程协议书 篇1

工程名称:

工程地点:

发 包 人:

承 包 人:

签约时间: 年 月 日

发包人(全称):

承包人(全称)

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概述

1.1工程名称:

1.2工程地点:

1.3本工程概况:

1.4工程内容:

二、工程承包人式

2.1.承包人式:本合同工程的承包人承包人式为单项全费用综合包干单价包干,即在承包范围内,承包人包工、包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工。

三、合同价款及支付

3.1.承包单价: 元/㎡,施工面积约 平方米。(最终以现场实际施工面积为准)

3.2.合同价款暂定金额(大写) ,(小写)¥ 元 。

3.3.工程款支付

3.3.1本合同签订后承包人第一批材料到现场发包人预先支付合同价款暂定金额20%给承包人。

3.3.2本工程按实际进度付款:进度款应按每月工程完成量 80 % (含预先支付的20%预付款)以转账方式进行支付。

3.3.3YSL节能专项工程验收合格,承包人收到全部工程款后将检验报告及竣工资料移交发包人。作文吧 WWW.zuOwEnBa.Net

四、质量标准

4.1.按专用条款的约定及现行的国家相关行业及工程所在地的技术规范及质量验收评定标准,工程质量达到验收合格。

五、承包人式说明、承包范围、结算方式

5.1.承包人式说明:本合同工程的承包人的承包人式为单项全费用综合包干单价包干,即在承包范围内,承包人包工、包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、若不涉及设计变更或发包人要求增减工作内容的,本单项全费用综合包干单价已包括完成双方确认的施工图纸范围内工程内容和本合同约定的工作内容的相关费用。

本合同价款及单项全费用综合包干单价已充分考虑了人工、材料、机械、管理费、包装运输、施工技术、成品保护、工程质量检验检测及材料检验试验、验收、安全防护文明施工措施费、预算包干费、利润等各项因素和市场价格变动风险等,并计算了全部费用。

施工过程中的实际施工方案仅作为发包人对承包人技术上的肯定,不作为计价的依据。

5.1.1.本工程单价综合包干单价包含人工费、材料费、机械费、管理费、措施项目费、其他项目费、利润、行政事业收费、规费、保险、风险责任等各项费用。但不包含总承包管理及配合费。

5.2.承包范围

承包人按发包人提供的施工图纸、变更、双方确认的签证及现行国家规范确定的施工范围完成工程建设。因政策或市场原因造成发包人发展战略的调整,发包人、承包人协商对承包范围进行适当调整。

5.3.本合同单价除合同约定可调整外,在合同执行期内固定不变。

5.4.计变更及增减工程、签证工程的(以下简称“此部分工程”)结算方式:

5.4.1合同中已有适用于此部分工程的综合单价,按合同已有的综合单价对设计变更部分的造价进行结算。

5.4.2.按上述计价原则计算的价款作为此部分工程的结算造价。

5.4.3.结算承包人需要提交的资料:设计变更单(原件)、经发包人、监理单位确认的现场签证单(原件)、工程量计算书、工程结算表、结算需要的其它资料。

5.4.4.合同中没有相同或者相类似的可适用此部分工程的综合单价,双方协商计价。

六、承包人承诺

6.1承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

6.2承包人向发包人承诺本公司使用的工艺和技术以及提供的产品和服务均属于合法的。不存在知识产权方面的侵权问题和不恰当使用,如因有纠纷知识产权问题造成损失和纠纷,由承包商处理并承担相关的赔偿责任。

七、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

八、合同生效

合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与合同具有同等效力。本合同正本壹式 贰 份,甲乙双方各执 壹 份。

合同订立时间: 年 月 日

合同订立地点:

本合同双方约定: 后生效。

发包人:(公章) 承包人:(公章)

法定代表人或法定代理人: 法定代表人或法定代理人:

签约代表人: 签约代表人:

电话: 电话:

传真: 传真:

开户银行: 开户银行

账户名称: 账户名称:

地址: 地址:

外墙节能工程协议书 篇2

基本建设贷款是指各类银行利用企业存款,居民储蓄存款,发行金融债券筹集的资金对新建、改扩建项目发放的中长期投资贷款。

工程基本建设借款

贷款方(甲方):_________借款方(乙方):_________

根据国家规定,乙方为进行基本建设所需贷款,经甲方审查发放。为明确双方责任,恪守信用,特签订本合同,共同遵守。

第一条乙方根据批准的年度基本建设计划,向甲方借款人民币(大写)_________元,用于_________建设工程。预计分季用款:一季度_________元;二季度_________元;三季度_________元;四季度_________元。

第二条借款用途:购置设备_________台(套)_________元;土建_________平方米_________元;其它_________元。

第三条贷款利息,按年息_________%计收;乙方不能按上述约定归还的,从次年开始未归还的贷款作为逾期还款加息_________;挪用的贷款,从挪用期间加收罚息_________。贷款利息按实际支用数计息并计算复利。如因国家政策性的利率变动,本合同贷款利率根据政策相应调整。

第四条甲方提供的贷款,乙方保证从_________年_________月起至_________年_________月止,全部还清。上述还款期限,如果因国家规定的固定资产基本折旧率、应纳税率和产品价格等有较大调整,需要延长或缩短时,双方通过协商计算,调整还款年限,并签订补充文本。

第五条贷款还本付息的资金来源,双方同意按规定在建设项目投产后用下列资金清偿:

1.基本建设收入;

2.新增固定资产的基本折旧基金;

3.固定资产税;

4.利润。

乙方还款超过合同期限,还本付息的资金来源按规定办理。

第六条乙方对偿还贷款本息以抵押或第三方保证的方式提供担保,抵押(或保证)协议作为合同附件。

第七条贷款到期,乙方如不能按期偿还,由担保人代为偿还,担保人在接到贷款方还款通知三个月后仍未归还,甲方可直接从乙方或担保人的各项投资或存款中扣收;以抵押方式提供担保的,可变卖抵押财产归还贷款。

第八条乙方在本合同规定的贷款总额内,根据批准的年度计划和建设进度编制年、季度用款计划,送甲方审查,甲方凭此供应资金。甲方保证在核定的年度贷款计划内,按基本建设贷款的有关规定及时供应资金。因甲方责任未按期提供贷款,应按违约数额和延期天数,付给乙方违约金。违约金的计算与银行规定的加收乙方的罚息计算相同。

第九条甲方有权检查、监督贷款的使用情况,了解乙方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。乙方应提供有关统计、会计报表及资料。乙方如果不按合同规定使用贷款,甲方有权收回部分贷款,并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。乙方提前还款的,应按规定减收利息。

第十条声明及保证

甲方:

1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。

2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。

3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

乙方:

1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。

2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。

3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

第十一条保密

双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。

一方违反上述保密义务的,应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

第十二条不可抗力

本合同所称不可抗力是指不能预见,不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件,包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。

如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时,遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方,并应在_________天内,提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料,双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。

第十三条通知

1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。

2.各方通讯地址如下:_________。

3.一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_________日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相应责任。

第十四条争议的处理

本合同受_________国法律管辖并按其进行解释。

本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:

1.提交_________仲裁委员会仲裁;

2.依法向人民法院起诉。

第十五条解释

本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行,本合同的标题仅是为了阅读方便而设,不应影响本合同的解释。

外墙节能工程协议书 篇3

甲方:_________________

施工工地地址:_________________

乙方(务工人员)姓名:_________________性别:_________________家庭住址:_________________身份证号:_________________

甲乙双方根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定,经平等协商一致,自愿签订本合同。

一、期限

1、本合同于________________年_________月______日起至________________年_______月________日。

二、工作内容

2、甲方招用乙方在________________项目中勤杂工岗位(工种)工作,具体工作任务(量)是清扫施工路面。

三、劳动保护和劳动条件

3、甲方应当在乙方进入施工现场前对乙方进行入场三级完全教育,乙方经考试合格,才能进入现场施工。

4、甲方应为乙方提供以下安全保护措施和劳动保护用品:_________________

5、乙方必须严格遵守甲方的劳动安全规定和操作规程,服从甲方的生产管理,严禁违章作业。

四、工作时间

6、乙方岗位实行标准工时制、综合计算工时制或不定时工时制。

实行标准工时制的,乙方每天工作八小时,平均每周工作40小时。甲方确需乙方加班加点时,在征得乙方同意后,一般每天加班不超过一小时,每月累计加班不超过36小时,并按有关规定支付加班费。

五、工资

7、乙方完成本合同约定的生产(工作)任务,甲方每月30日以货币形式支付乙方工资,并由乙方签字确认。具体发放标准为:_________________

六、社会保险

8、甲方应为乙方办理各项社会保险,并按规定为乙方缴纳各项社会保险费用。

七、违反劳动合同的责任

9、甲方违反本合同的责任(双方约定):_________________

10、乙方违反本合同的责任(双方约定):_________________

八、其他

11、本合同一式三份,甲乙双方各执一份,一份留在乙方务工的建筑施工工地备查。本合同自双方盖章签字之日起生效。

12、本合同未尽事宜,按劳动保障法律法规和相关规定执行。

甲方(章)_______________

经办人:_________________

乙方(签章)________________

________________年_________月______日