当前位置:作文吧实用文档条据书信内容页

工程施工项目合伙承包协议书

工程施工项目合伙承包协议书 篇1

总承包方:________(以下简称甲方)

分包方:________(以下简称乙方)

为充分发挥中国建筑第________工程局的集团优势,切实提高市场竞争力,树立中建品牌形象,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及相关法律、法规,结合工程的实际情况,甲方同意将________工程与乙方进行合作施工,并全权委托乙方对该工程进行专业施工和管理,乙方接受委托。为明确双方的权利和义务,确保工程按期优质地完成,经双方共同协商,签定本协议。

一、工程概况

1、工程名称:________

2、工程地址:________

3、质量要求:________

4、合同造价:暂定人民币________万元

二、工程合作方式

1、根据总承包方与业主方签定的《建设工程施工合同》的条款,甲方以包人工、包材料、包机械、包质量、包工期、包安全、包维修、包文明施工、包经营行为、包税收、包费率、包上缴政府部门费用、包综合治理的方式将该工程全部交与乙方承包。

2、乙方对该工程的《建设工程施工合同》中的全部合同内容负责全过程履约,并承担履约过程的经济、法律责任。

三、工程承包范围

承包范围:本项目所涉及的全部土建工程、安装工程、装饰工程以及室外总体工程等(除发包方直接发包工程外),以及甲方对业主方的承诺等相关工作内容。

四、工程承包金额

1、根据甲方与业主签定的《建设工程施工合同》,该工程承包总造价暂定为人民币:________万元;如因工程量增减或工程造价变化,则其分包金额以甲方与业

主的最后结算为准。

2、乙方接受甲方确认的工程承包金额,乙方已完全考虑了所有各种因素对价格的影响。

3、材料供应:按甲方与业主签定的《建设工程施工合同》约定条款履行。

五、上交管理费

1、乙方按工程结算税前总造价的________%向甲方交纳管理费(不含税,建设方指定收取总包管理费的专业分包工程及甲指核价材料、甲供材料部分的造价按收取管理费的________%上交甲方管理费),税金由甲方代扣代缴,不在此管理费内。

2、上缴政府相关部门、行业主管部门的各项费用,全部由乙方负责承担,不包含在上交管理费用之内。

3、合同签订后三日内,乙方向甲方上交人民币________万元作为履约风险保证金,如乙方能够做到诚信守约、遵纪守法,本保证金在工程竣工验收合格后一次性无息返还乙方。

4、合同签订后次日,乙方向甲方上交人民币________万元作为开工前的进场保证金,若公布开工日期后,7天之内不进场施工或不按甲方的施工进度要求开工,则甲方有权没收此保证金;按时进场刚在基础工程完成至±0。000检验合格后一次性退还。

5、甲方根据施工要求可以随机扣押本合同价款的________%作为履约保证金,若乙方出现违约行为,按情节扣罚违约金。

六、质量要求

1、本工程质量要求按甲方与业主签定的《建设工程施工合同》中的约定条款履行。

2、为提高企业信誉,共铸“中建四局”品牌,确保甲方与业主签定的《建设工程施工合同》的顺利实施,双方再行确定本工程质量的目标为________(不得低于甲方与业主签定的《建设工程施工合同》中的约定),若达不到此目标,乙方应向甲方承担________万元的违约金。

3、乙方按甲方对业主承诺的质量标准进行管理,甲方发现有质量问题时,责令乙方限期予以整改,若在整改期限内,整改不到位,则甲方视情节轻重予以罚款,罚款金额在业主支付当月的进度款中由甲方直接扣除,并责令乙方整改合格为止;若因发生重大质量事故,使甲方被上级部门或当地政府予以警告、扣证等处罚时,乙方须对此负完全责任,并极力予以消除,同时甲方将每次给予________万元的经济处罚并有权解除此协议。( wWw.zuOwenBa.Net )

4、业主对甲方的施工质量要求和奖罚,同样适用于甲方对乙方的施工质量的约束,乙方须承担由于工程质量原因而导致甲方被业主给予的任何处罚,以及因此造成的经济损失。

七、工期要求

1、本工程合同工期按甲方与业主签定的《建设工程施工合同》约定条款履行,开工日期为20__年__月__日,竣工日期为20__年__月__日。

2、乙方应编制可行的施工总进度计划、季度计划、月度计划、周计划,并报送有关单位。为保证计划的实施,乙方应采取必要的保证措施,避免工期延误。

3、业主对甲方的施工工期要求和奖罚,同样适用于甲方对乙方的施工工期的约束,乙方须承担由于工期拖延而导致甲方被业主给予的任何处罚,以及因此造成的经济损失。并向甲方承担违约责任、支付违约金,每延误一天支付违约金人民币________万元。

八、安全生产和文明施工要求

1、本工程安全创建目标为确保________,文明施工创建目标为确保________,施工现场形象为________。

2、在本工程进行期间,乙方对发生与本工程有关的或本工程引致的人身伤亡及财产损失、损坏负责,必须承担其费用、责任、损失、索赔或诉讼等经济、法律责任,并须确保甲方免负该等连带责任。

3、本工程禁止重大伤亡事故的发生,负伤频率≤2‰。

4、乙方必须对该工程施工现场从业人员办理意外伤害保险,乙方不得以任何理由拒绝投保,否则甲方将代为办理,所发生的费用直接在当月的工程款中扣除。

5、乙方应遵守工程建设安全生产和文明施工的有关规定,随时接受行业检查人员依法实施的监督检查以及甲方的大检查,对查出的问题应及时予以整改,消除事故隐患。由于乙方安全措施不当造成的事故责任和由此发生的费用由乙方承担。甲方在监督检查过程中发现的安全隐患及违章行为,责令乙方限期予以整改,若在整改限期内,整改不到位,则甲方视情节轻重予以罚款,罚款金额在支付当月的进度款中直接扣除,并责令乙方整改合格为止。

6、乙方应确保本工程的安全生产的必要投入,如乙方过多的考虑费用支出,双方意见不统一时,甲方可以强制执行,所发生的费用在当月的进度款中直接扣除。

7、若因安全文明施工达不到标准,使甲方被上级部门或当地政府予以警告、扣证等处罚时,乙方须对此负完全责任,并极力予以消除,同时甲方对乙方将给予________元/m2建筑面积的经济处罚并有权解除此协议。

8、乙方应加强综合治理工作,抓好劳务队伍的管理,确保企业及社会稳定。将另行签定综合治理责任书,并作为本协议附件,与本协议同具有同等法律效力。

九、资金管理

1、因业主要求存入工程的质量保证金(或履约保证金),该款项由乙方先存入甲方帐户,再由甲方将款项存入业主指定的银行、指定的帐户。若指定帐户由业主控制,则该款项在业主返还甲方后再由甲方返还给予乙方;若指定帐户为甲方帐户,但资金由银行监管,甲方承诺业主返还多少,三日内,返还给乙方多少。

2、乙方协助甲方向业主收取工程款,款项打入甲方帐户。甲方在扣除应收的管理费和应缴纳的税金和其他费用后,原则上工程款全部支付给乙方,但为了维护中建四局的整体利益、确保乙方切实履行业主与甲方签定的《建设工程施工合同》,为了规避风险,乙方当月未完成工程形象进度,或质量不尽人意,甲方有权在工程施工期间增加扣款比例,增加部分作为乙方履行合同内容的履约保证金,其增加比例为10%,直至乙方全部达到业主和甲方的工期、质量后返还。

3、乙方对本工程项目资金(工程款)应专款专用,不得挪作他用。甲方有权监督检查乙方工程款的使用情况,对乙方挪用本工程款,甲方有权加以制止,若制止无效,甲方对乙方工程款的支付方式将不受上述“九。2”条款限制。若由于乙方挪用本项目资金致使与其他相关单位或个人产生经济纠纷或法律后果,乙方应负全部责任。

4、为保证资金的正确流向,甲方可以不定期地对乙方项目财务状况进行审计,乙方必须积极配合,不得提供虚假财务帐、表和原始凭证或拒绝接受审计;乙方须于每月1日向甲方提供上月底前本工程进度款帐号的资金流动证明文件,以供甲方作为对乙方在本工程款上的监控之用。该证明文件包括:进帐单影印件、资金流出证明影印件(包括转帐支票、信汇单、现金支票等)以及该类资金用途的详细说明。甲方的监控目的仅只是为了防止乙方将本工程之款项移作他用

(与本工程进行之无关用途),而影响工程的正常运作,并不能改变合同文件规定工程款的支付原则。同时,甲方有权单方面对本工程进度款之支付办法作出调整。

5、管理费的收取:按业主支付的工程款按比例收取,当业主在工程竣工验收时,支付第一次工程款时,甲方一次性收取剩余管理费。

6、乙方在本工程实施过程中,所产生的债权债务关系,皆由乙方自行清偿,甲方不承担任何责任。

7、乙方根据甲方的要求和《中华人民共和国会计法》及国家统一会计制度的规定建立会计帐册,进行会计核算及提供合法、真实、准确、完整的会计信息。

十、双方权利与义务

(一)、甲方权利和义务

1、甲方委托________同志对本协议的内容负责全面实施监督,对乙方履行《建设工程施工合同》的情况进行全方位、全过程的支持、服务、监督、管理、协调和控制(甲方向乙方提供委托书)。

2、甲方协助乙方向建设单位办理转付工程备料款、工程进度款、工程尾款,并及时拨付工程款。

3、指导和监督乙方作好安全帽司标、胸卡、管理制度、七牌二图等CI形象布置、临时设施布置。发生的费用由乙方负担。

4、为乙方提供技术及管理指导,参与对工程的施工方案的审定。

5、甲方不定期地对《建设工程施工合同》履行情况进行全面检查。

6、为乙方提供资质、业绩和其他相关证件等资料。

7、由于经营需要,遇考查需甲方出面协调时,甲方全力配合负责接待等对接工作,若发生费用由乙方承担。

8、按期召开生产协调会,针对工程质量、安全、进度、资料及文明施工情况,提出处理意见,交乙方执行。

9、工程若发生严重质量问题或工期严重滞后,或因乙方资金问题,使工程无法继续施工时且造成严重的社会影响,甲方有权通过协商或单方终止与乙方合作的工程施工承包合同;乙方所完成的工程量及工作内容在协议终止后七日内办完一切结算手续,乙方现场的周转材料、机械设备由乙方自行处理于________日内撤离现场;乙方在工程前期施工中所涉及的各类款项、责任及债务仍由乙方负责支付和承担,甲方不承担任何经济责任。

(二)、乙方权利和义务

1、乙方委托_______[身份证号:________________]同志全面负责本《协议》的实施,乙方应按工程规模和甲方要求组建强有力的项目管理班子,如果项目班子成员在工程施工过程中由于工作能力不足或工作态度等原因不能胜任本职工作,已造成明显的质量问题或工期延误时,甲方有权要求撤换,直至乙方重新组建合格的项目班子。若乙方整改后还不能满足业主要求及工程需要,甲方将为乙方组建项目班子,所发生的一切费用由乙方支付。

2、乙方应尊重甲方的权威性,听从甲方指挥,服从甲方的领导和监督管理,全面贯彻中建总公司的CI战略要求,维护中建四局企业形象,若未按此要求进行实施时,甲方可以按照中建总公司的CI战略要求,进行施工现场的布置,所发生的费用由乙方支付或直接在当月的工程进度款中扣除。

3、乙方必须组织足够的劳动力保证项目工程按期竣工。甲方若发现乙方人力不足或严重违反规定时,有权派人帮助抢工,发生费用由乙方支付或由甲方直接在工程款中扣除,如再不能保证按时完成任务时,甲方有权终止其分包合同,对其影响工期所造成的损失以及甲方向业主承担的违约责任,均由乙方承担。

4、接受业主、监理、甲方对安全生产、质量、工期要求的指令,由这方面引起的经济责任、法律责任均由乙方完全负责。

5、接受当地行业主管部门的检查和管理,并协调和做好相关工作,需上缴和由此发生的一切费用由乙方承担。

6、建立健全项目财务核算制度,接受甲方的监督检查。

7、乙方必须执行甲方及中建四局的安全生产管理,组织好现场文明施工,确保标化工地,争创示范工地。教育职工牢固树立“安全第一,预防为主”的方针,严禁违章指挥,违章操作。施工过程中,如发生一切安全事故,均由乙方负责,并承担所有费用。

8、技术资料做到及时、准确、齐全立卷,并负责工程竣工档案资料按政府行业规定整理档案资料交甲方统一归档。

9、乙方应遵守建筑管理法规,规范经营行为;若因本工程而被当地行业主管部门进行处罚时,乙方应极力消除此影响,并承担一切责任和费用,同时,甲方将视情节轻重予以________万元的经济处罚并有权解除本协议。

10、该工程所发生的相关检测和试验由甲方统一组织安排,费用乙方承担;检测试验取样由乙方自行完成。

11、工程项目的资金、周转材料和施工机械设备、工程材料及设备、项目管理力量配备、劳动力资源配备、项目管理等全部配备及费用均由乙方承担并自行解决。

12、工程项目所签定的劳务用工,材料购置与租赁、设备购置与租赁等经济合同,由乙方独立承担其一切经济责任、民事责任、行政处罚等所发生的费用,不与甲方发生关系。

13、因项目所发生的所有对外承诺、补充协议、分包合同必须经过公司审核。

14、对内的分包合同,按乙方名义对外签署,需办理交易凭证时,甲方予以配合,乙方单位所有对内合同必须报公司审核与备案。

15、乙方向甲方提供银行帐户,乙方制定并向甲方提供资金使用计划,劳务、大宗材料、设备由乙方委托甲方统一支付,其余零星用款等由乙方自行支付。

十一、工程交验与保修

1、本工程完工后,乙方须参加业主方组织的工程竣工验收。经检查验收工程不合格,由乙方负责返修并承担全部费用。若工程质量未达到业主方的要求和甲方对业主的承诺时,所有因此而发生的任何罚款、处罚均由乙方承担。

2、工程在竣工验收进入保修期时,乙方应按《工程质量保修书》内保修范围的约定进行工程保修。在保修期内因保修原因而发生的费用和责任一概由乙方承担。

十二、档案资料管理

1、乙方需将该工程的有关资料,包括合同正本、工程定案决算书、工程结算书、质量验收、安全文明评估资料、获奖证书等报送甲方,由甲方统一编制目录后存。

2、乙方的生产统计、财务决算、劳资、设备等报表分别报送归口的各部门建立档案。

3、乙方在此项目上获得的其他有关许可证、资质证书及荣誉证书等,由甲方建立档案目录后统一归档管理,保存于甲方。

十三、违约与争议

1、若乙方在全面履行《建设工程施工合同》过程中有违约行为时,所构成的经____和法律责任,均由乙方承担,甲方不负任何责任。

2、在本协议履行过程中发生的争议,双方当事人应本着实事求是的友好原则,协商解决,协商不成时,可以甲方总部所在地____申请____,但必须:

①不涉及到仲裁部分的工程应照常进行;

②涉及乙方退场的应先退场再仲裁;

③竣工或合同期满的应先交房再仲裁;

④如果乙方以其他方式或理由拒不履行本协议第十三条第2款第②、③之规定的,甲方可以向____申请先予执行以排除妨碍,由此而发生的一切损失均由乙方负责。

3、甲、乙双方在履行该合同过程中以及甲方代表乙方全面履行总承包合同过程中所产生的任何法律纠纷时,由此所产生的一切费用皆由乙方承担。

4、本工程不允许再分包或转包,若发现有此情况,甲方将给予结算总价1。5%的处罚,并终止本协议。

十四、协议生效与终止

1、本协议壹式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等效力。

2、本协议自双方代表签字并加盖公章之日起生效,在《建设工程施工合同》履行完毕,工程保修期满,各种款项结算完毕后,本协议自动终止。本协议中未尽事项由双方协商解决。

3、《工程廉洁协议》、《社会治安综合治理责任书》、《工程项目安全管理协议》、《项目印章管理规定》作为本协议的附件,与本协议具有同等的法律效力。

甲方:________乙方:________

公司代表:____________代表:____________

时间:20__年__月__日时间:20__年__月__日

账号:________________________账号________________________

附件一:

工程廉洁协议

总承包方:________(以下简称甲方)

分包方:________(以下简称乙方)

为了在工程建设中保持廉洁自律的工作作风,防止各种不正当行为的发生,根据国家和___市有关建设工程承包和廉政建设的各项规定以及《___市建设工程承发包双方签订廉洁协议的暂行规定》,结合工程建设的特点,特订立本协议如下:

一、甲乙双方应当自觉遵守国家和___市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往,不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品,不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、甲方工作人员不得向乙方家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

七、乙方应当通过正常途径开展相对业务工作,不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、乙方不得为谋取私自擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口,邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。

十、乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品的物品。

十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者,应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方,在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员,甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价1~5%的违约金,由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担,乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

十三、本廉洁协作为劳务分包合同的附件,与工程发包合同具有同等法律效力,经协议双方签署后立即生效。

十四、本协议壹式肆份,甲、乙双方各执贰份。

甲方:_________乙方:________

代表人:_________代表人:_________

时间:20__年__月__日时间:20__年__月__日

附件二:

社会治安综合治理责任书

为了维护企业和社会稳定,根据政府和上级的有关规定,特签订本责任书。

1、建立健全综合治理管理网络,层层签订综合治理责任书,齐抓共管,群防群治。

2、加强民工队伍管理,使用队伍必须成建制,手续齐备,严禁私招乱雇;若私招乱雇,且招雇人数超过总用工人数5%,每发现一次,视人数多少,处以一万元以上五万元以下的罚款,并责令限期整改。

3、加强劳务管理,禁止拖欠民工工资;若因拖欠民工工资而引发民工闹事或上访,每发生一次视情节轻重、影响大小及人数多少,处以一千元以上十万元以下的罚款。应做好安抚工作,控制事态发展。

4、严禁赌博、偷盗,打架斗殴,酗酒闹事,嫖娼等丑恶现象的发生,分包单位应经常对属下人员进行法制教育,规范属下人员的行为,明确对属下在沪的一切责任。若违犯上述之一,给总包方造成社会信誉受损的,视情节轻重每次予以一千元以上一万元以下的罚款。

5、加强消防管理,保证必要的消防设施投入,杜绝火灾事故;若发生火灾事故,给总包方受到政府主管部门处罚或因媒体爆光而使信誉受损,除承担政府主管部门的处罚外,总包方还将视情节轻重及影响大小予以一万元以上十万元以下的罚款。

6、在总承包方组织进行的综治专项检查中,若未达标,除责令整改达标外,同时处以每次一千元罚款。

7、要及时报告治安消防事故,保证信息畅通;若迟报、漏报、瞒报,每发生一次,处以一千元罚款;迟报、漏报、瞒报重大治安消防事故,每发生一次,处以一万元罚款。

8、本责任书期限以项目施工工期限,责任期内若责任人变动,由继任者履行。

9、本责任书作为工程项目内部分包协议的附件,与工程项目内部分包协议具有同等法律效力。

10、

甲方:_________乙方:_________

代表人:_________代表人:_________

时间:20__年__月__日时间:20__年__月__日

附件三:

工程项目安全管理协议

甲方:_________(以下简称甲方)

乙方:_________(以下简称乙方)

根据__建企字(20__)__号文关于印发《中国建筑工程总公司安全生产监督条例》的通知精神制定本协议。

甲方将本建筑安装工程项目委托给乙方施工,为贯彻“安全第一,预防为主”的方针,根据国家有关法规,明确双方的安全生产责任,确保施工安全,双方在签订工程承包合同的同时,签订本协议。

协议内容:

1、乙方必须认真贯彻国家、地方和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2、乙方应有安全管理组织机构,包括抓安全生产的领导,各级专职和兼职的安全干部,应有各工种的安全操作规程,特种作业人员的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度,安全教育制度等。

3、乙方应根据甲方审批的施工组织设计进行施工。

4、乙方按甲方审批的施工组织设计,制订有针对性的安全技术措施计划,严格按施工组织设计和有关安全要求施工。

5、乙方的有关领导必须认真组织对本项目职工进行安全生产制度及安全技术知识教育,增强法制观念,提高职工的安全生产意识和自我保护能力,督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

6、施工前,乙方应对管理人员、施工人员进行安全生产教育,介绍有关安全生产管理制度、规定和要求,乙方应组织召开管理人员、施工人员安全生产教育会议,介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求,乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

根据工程项目内容、特点,乙方应做好安全技术交底,并有交底的书面材料,交底材料一式二份,由乙方和操作班组双方各执一份。

7、施工期间,乙方必须专人负责本工程项目的有关安全、防火工作;检查督促施工过程中执行有关安全、防火规定,预防事故发生。

8、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理的各项制度,接受甲方的检查、督促和指导。对于查出的隐患,乙方必须限期整改,应把整改情况书面反馈单报甲方。对检查情况和发现的问题,甲方有权对项目部及个人给予奖励和处罚。

9、在生产操作过程中的个人防护用品,由乙方自理,甲、乙方都应督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品。

10、

乙方人员对所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查,发现隐患,立即停止施工,并由乙方有关部门完成落实整改后方准施工。乙方使用的施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等应符合安全要求和处于安全状态。施工过程中由于上述因素不良而导致的事故,应按“中建四局安全生产工作责任追究制度”和《建筑施工安全生产奖罚办法》对事故责任人进行处理。

11、乙方使用的机械设备、脚手架等设施,在搭设、安装完毕提交使用前,应按规定验收,并做好验收及交付使用的书面手续,严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用,否则由此发生的后果概由擅自使用方负责,应按“中建四局安全生产工作责任追究制度”进行处理。

12、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等应严格执行安全操作规程。

13、乙方人员,对施工现场的脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌,不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的,必须经工地施工负责人和乙方指派的安全管理人员的同意,并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。

14、特种作业必须执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》,经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗,并按规定定期审证。中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作,起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定,严禁违章,无证操作,严禁不懂电器、机械设备的人,擅自操作使用电器、机械设备。

15、乙方必须严格执行各类防火防爆制度,易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火,消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续,严格遵守“十不烧”规定,落实防火、防中毒措施,并指派专人值班。

16、乙方使用的电气设备,在使用前应先进行检测,并做好检测记录,如不符合安全规定的乙方应及时积极维修,维修合格后方准使用。违反本规定,擅自乱拉电气线路造成后果均由乙方负责:应按“中建四局安全生产工作责任追究制度”和《建筑施工安全生产奖罚办法》对事故责任人进行处理。

17、乙方在施工中,应注意地下管线、热力管道及高压架空线路的保护。乙方应向业主了解地下管线和障碍物详细情况。乙方在施工前应进行详细交底,如遇有情况,应及时向有关部门联系,采取保护措施。

18、乙方应自觉地向地区劳动局、劳动保护监察局等有关部门办理开工报告手续。

19、贯彻谁施工谁负责安全的原则,乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故,乙方应全力进行紧急抢救伤员和保护现场,按国务院有关事故报告规定在事故发生后的二十四小时内及时报告上级主管部门及地方劳动保护监察部门等有关机构,事故的损失和善后处理费用,应由乙方负责,甲乙双方共同按“中建四局安全生产工作责任追究制度”和“建筑施工安全生产奖罚办法”对事故责任人进行处理。

20、乙方必须确保的安全指标:

1、)杜绝死亡事故的发生;

2、)重伤事故频率0。6‰,轻伤事故频率10‰;

21、乙方必须严格执行JGJ59-99强制性标准,如不按规范进行施工,发生安全事故,按“中建四局安全生产工作责任追究制度”和“建筑施工安全生产奖罚办法”对事故责任人进行处理。

22、本协议经立协双方签字、盖章有效,作为承包合同正本的附件一式四份,甲、乙双方各执二份。

甲方:_________乙方:_________

代表人:_________签字代表人:_________签字

时间:20__年__月__日时间:20__年__月__日

电话:__________________电话__________________

附件四:

项目印章管理规定

为了维护企业和社会稳定,为了项目工作的正常开展,现有__________________工程项目非经济资料专用章公章壹枚,印模如下。

此枚公章只能作为_________工程项目经理部日常对外联系工作、图纸会审、技术签证等工作使用。不具备签定各种合同、承诺、进行各种担保和确认或放弃任何经济权利等的法律效力。若由此枚公章产生的一切经济、法律纠纷和责任都由签领人承担。

特此规定,请双方共同遵守。

印模

甲方:__________________乙方:__________________

代表人:__________________代表人:__________________

日期:20__年__月__日日期:20__年__月__日

工程施工项目合伙承包协议书 篇2

经友好协商,根据国家相关法律规定,在平等、自愿、诚实守信的基础上,甲乙丙三方决定合伙承包__________工程项目的施工任务,为明确双方的权利和义务,双方达成以下协议,以资共同遵守:甲、乙双方合伙承包的项目对外以__________公司名义出现。

甲方:姓名__________性别__________,身份证号码:__________

住址__________

乙方:姓名__________性别__________,身份证号码:__________

住址__________

丙方:姓名__________,性别__________,身份证号码:__________

住址:__________

第一条、一合伙宗旨

齐心协力,同舟共济;为了集体利益,舍小我,不计个人得失;发扬艰苦创业精神,共谋发展。

第二条、经营范围

一、项目名称:__________。

二、承包范围:__________。

三、工程地点:__________。

四、工程造价:暂定__________万元人民币,最后以审定价为准。

五、合伙期限:合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。

六、出资约定:

1、三方确认,同意在工程开工之前由__________方出资__________万元(¥__________。00)元,作为工程前期运作费用等。

2、后续用款及业主工程款不及时到位,需垫资时应由__________方各出__________共同承担。

第三条、权利和义务:

1、________参与合伙项目的日常管理;协调各单位检查验收工作,编写工程技术资料;协调与工程建设单位的关系。负责工程款的结算、支付管理工作。

2、________负责项目的工程管理、人员调度材料采购机械管理、设备维护及当地社会关系的协调,

3、三方以包工包料形式共同承包本工程,在扣除各种成本(含工程中介费、建筑公司挂靠费、税金、施工队组劳务费、项目经理部管理人员工资、奖金和各类保险、材料费、施工机械租赁费、施工机具购置费、施工水电费、办公用房租赁费、临时设施费、安全维护设施费、预结算费用、招待费等及经双方认可的用于本工程的各项开支)后,所获利润甲_____%乙_____%丙____%;反之,本着风险共担的原则,如承包本工程出现亏损或施工中出现的有关处罚,由甲乙丙各方按各自所获利润分配比例分别承担。

4、三方确定,采用项目部承包的形式组织施工,________方原则上不参与项目部的日常管理运作,但有权对工程进度、质量进行监督。项目经理人选由双方共同出具委托书。

5、________方及项目部有权择优选用施工队组,确定各种单价。购买工程用大宗材料和机械工具、租赁施工机械时,项目部报认可报于主管领导后方能执行。如在项目部职权责任范围内,方不得干涉,否则按违约责任规定执行。

6、三方保证工程款专款专用,本工程设立专用账户,建筑公司拨付工程款进入该专用账户,方为合伙期间的项目管理负责人,合伙项目的一切财务收入、支出均需经________方同意方可支出与进帐;杜绝不必要开支,减少成本支出。

7、材料采购及其他各项开支均应开具正规发票,部分无法开具发票的费用支出,须经主管方核实批准后才可从财务报销。所有报销凭证必须经项目部签认主管核实方可报销,施工期间管理人员应注意鉴别搜集各类发票,以供财务管理使用。

8、三方要发挥各自特长,在工程资金周转、协调各方关系和施工管理方面竭尽所能,要互谅互让,共同面对和克服施工过程中遇到的困难,以确保本工程施工的顺利进行。

9、________方有权对相关部门指导工作的正常招待开支予以批准的权力,相关费用经核实签字后方可报销。如特殊情况因急事需超额用款时,需报合伙批准后方可支出。工程资金紧张时任何人均不得超额用款。

10、盈余分配,按本协议比例分配;

11、合伙如产生债务,先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时,按合伙人比例承担。

第四条、退伙:

合伙期间,一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的,不得退伙;退伙需经对方同意,方可实行;

①、需有正当的足够的理由方可退伙;

②、不得在合伙不利时退伙;

③、退伙需提前三个月书面告知其他合伙人;

④、退伙后以退伙时的财产状况进行结算,不论何种方式出资,均以现金结算;

⑤、未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿甚至追究法律责任。

⑥、出资的转让:允许合伙人转让自己的出资。

第五条、禁止行为

1、未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动,如其业务获得利益归合伙,造成损失按实际损失赔偿。

2、禁止合伙人经营与合伙竞争的业务。

第六条:违约责任

1、违反上述规定,一方给另一方造成损失时,责任方(过错方)应双倍赔偿对方的损失。

2、一方弄虚作假,给对方造成重大损失时,除双倍赔偿无责任方的损失外,无责任方有权决定是否解除本协议,是否终止与责任方的合作,是否单独承包本工程。如无责任方要求责任方继续履行本协议时,责任方必须无条件履行。

3、任何一方未经对方同意,不给擅自退出本工程的承包,否则应双倍赔偿对方的损失。

4、双方承诺:施工期间,任何一方未经对方同意不能向业主提出单独承包本工程,否则视为违约,违约方须双倍偿对方的损失,未违约方有权决定是否继续与违约方合作,由此造成违约方的损失由违约方自负,如未违约方要求违约方继续履行本协议时,违约方不得拒绝,必须无条件履行。

5、甲乙丙各方与业主、____方,项目部、施工队,材料商等相关部门人员签订的合约,具有同等法律效力。未尽事宜由甲乙丙三方另行协商签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。

第七条、合伙终止后的事项:

①、即行推举清算人,并邀请公司__________参与清算;

②、清算后如有盈余,则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物,可作价卖给合伙人或第三人,其价款参与分配;

③、清算后如有亏损,不论合伙人出资多少,先以合伙共同财产偿还,合伙财产不足清偿的部分,由合伙人按出资比例承担。

第八条、本协议的生效和终止。

本协议自双方签字之日起生效,至本工程项目竣工验收合格办理完结算,且利润分配完毕之日后失效。

第九条、本协议一式叁份,三方各执壹份,具有同等法律效力。

甲方签字:__________联系电话:__________

乙方签字:__________联系电话:__________

丙方签字:__________联系电话:__________

协议书签订地点:____________

签订日期:20__年__月__日

工程施工项目合伙承包协议书 篇3

合伙人:

_________以下简称甲方,居住地:_________身份证号码:_________

_________以下简称乙方,居住地:_________身份证号码:_________

甲、乙双方经平等协商,就合伙承包_________工程事宜,达成如下一致,供各方信守。

一、合伙宗旨

在合法合理的前提下,搞好工程建设,进而实现各方利润最大化。

二、合伙经营项目和范围

合伙项目以_________公司中标合同确认的项目内容及范围为准;

甲、乙双方合伙承包的项目,对外以_________公司名义出现。

三、合伙期限

合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。

四、出资额、方式及比例

1、甲方以现金出资,出资额为人民币_________万元。该款为起动项目的前期费用,占全部出资比例_________%。

2、乙方以设备出资含当地协调社会关系,占_________%。

五、盈余分配与债务承担

1、盈余分配,以出资为依据,按比例分配;

2、合伙如产生债务,先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时,以各合伙人的出资为依据,按比例承担。

六、退伙

合伙期间,一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的,不得退伙;

退伙需经对方同意,方可实行;

未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿。

七、权利与义务

1、甲方为合伙期间的财务负责人,合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲方同意方可支出与进帐;同时,甲方参与合伙项目的日常管理;

2、乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调,并参与日常管理;

3、甲、乙双方共同决定合伙重大事项。

八、禁止行为

1、未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;

2、禁止合伙人在合伙不利时退伙。

九、合伙期满

合伙期满,双方按合伙协议进行结算,盈亏均按比例承担、分配。

十、纠纷解决

若双方有纠纷则协商解决,签订的补充协议与此协议具有同样法律效力。若协商不成,则_________所在地法院解决